Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск по делу, связанному с реконструкцией мостового перехода через р. Абрамовка
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ДальГеоПроект» неустойки в размере с
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ДальГеоПроект» неустойки в размере свыше 1 млн. рублей.
Из искового заявления следует, что между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (заказчик) и ООО «ДальГеоПроект» (подрядчик) заключен государственный контракт, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства на выполнение инженерных изысканий и проектирование объекта капитального строительства «Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на км 16+108 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в Приморском крае». Общая стоимость работ составила 4 865 708 рублей.
Согласно условиям договора, который был разделен на три этапа, подрядчик обязался выполнить все работы в срок до августа 2021 года. Однако подрядчиком не были выполнены работы по третьему этапу.
Поскольку ООО «ДальГеоПроект» нарушило условия договора, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием произвести оплату неустойки в течение 10 дней.
Данное требование не было удовлетворено ответчиком, что послужило основанием обращения истца в Арбитражный суд Приморского края.
Исследовав и оценив представленные доказательства, суд удовлетворил исковые требования Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о взыскании неустойки в размере 1 090 000 рублей.
В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.
С подробной информацией по делу (№ А51-21108/2023) можно ознакомиться в информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет».
Последние новости
Спасение молодой матери в критическом состоянии
Медицинские работники проявили героизм в спасении жизни пациентки.
Спасение жизни: приморские врачи помогли беременной женщине
Сложная операция в перинатальном центре обеспечила здоровье матери и новорожденного.
![Новая дорога между Симферополем и Мирным: завершение строительства](https://ussurijsk-gid.ru/images/noimg-420x315.png)
Новая дорога между Симферополем и Мирным: завершение строительства
Ростехнадзор подтвердил соответствие новой трассы всем требованиям безопасности.
Исследуйте Красоту Беларуси
Путешествие к Мирскому и Несвижскому Замкам с Арендой Автомобиля